乙方注意了!要想主张疫情防控费用,需承担举证责任!

〖壹〗、乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任 ，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额
，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。

〖贰〗 、根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任 。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的，应当依法承担相应责任
。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务 ，当事人主张其尽到及时通知义务的
，应当承担相应举证责任。

〖叁〗
、当事人主张适用不可抗力部分或者全部免责的，应当就不可抗力直接导致民事义务部分或者全部不能履行的事实承担举证责任 。

〖肆〗、协商：双方直接沟通 ，效率高且成本低
。例如
，针对欠薪问题，乙方可书面催告甲方支付 ，并保留催告证据（如邮件 、短信）。诉讼：协商不成时，可向甲方所在地法院起诉 。需注意：管辖法院：协议明确约定由甲方所在地法院管辖
，乙方需到甲方住所地法院立案
。

〖伍〗
、正当防卫超过必要限度的，法院认定正当防卫人在造成不应有的损害范围内承担部分责任；实施侵害行为的人请求正当防卫人承担全部责任的 ，法院不予支持。实施侵害行为的人不能证明防卫行为造成不应有的损害
，仅以正当防卫人采取的反击方式和强度与不法侵害不相当为由主张防卫过当的，法院不予支持 。

...因防疫造成窝工 、赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情防控...

山东省规定 ，即日起因防疫造成窝工
、赶工等费用由发包人承担
，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式 、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

施工降效、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低
、窝工或建设单位要求赶工产生的费用 ，计入工程造价
，由发包人承担
。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料费用波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨，超出合同约定风险幅度的部分 ，由发包人承担 。

建设工程新冠疫情防控费用由两部分组成：新冠疫情常态化防控费和新冠疫情防控增加费
。新冠疫情常态化防控费：按照《关于印发房屋市政工程常态化疫情防控指南的通知》（苏建函质安〔2021〕606号）实施的措施费用
，由承包人向发包人提供常态化疫情防控方案，经发包人签证认价后 ，作为总价措施项目费由发包人承担。

山东省：除防疫费用外，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价
，由发包人承担 。泉州市：疫情防护物资
、临时隔离设施、场地消杀 、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿
、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算
。

不同情况下的费用调整建筑所在地被划定为特殊区域时：工地停窝工期间，滞留人员 、设备等据实结算费用；工期延误应顺延 ，发包人要求赶工的承担赶工增加费；疫情应急防控完成的工程量
，人工和施工机械消耗量分别调增20%；因工人短缺等引发费用上涨，超出风险幅度的费用风险由发包人承担。

山东将疫情防控措施费计入工程概算

〖壹〗
、山东省将疫情防控措施费计入工程概算 ，具体规定如下：费用定义与范围疫情防控措施费指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用
，包括核酸检测、防护用品 、消杀用品
、测温器具、隔离围挡 、宣传展板、专职消杀等 。不包括疫情事件应急处置
、封闭管理下的人员隔离转运、停工等费用
。

〖贰〗 、新增疫情防控措施费在《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及《山东省建设工程概算费用编制规定》的总价措施费中，增设“疫情防控措施费 ”。该费用指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用 ，包括核酸检测
、防护用品、消杀用品 、测温器具
、隔离围挡、宣传展板 、专职防控人员等支出 。

〖叁〗
、依据四：《山东省高级人民法院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要》第五条规定：“当事人在建设工程施工合同中对不可抗力影响工程结算价款的情形有约定的
，按照约定处理
。合同中没有明确约定的，可以按照当地建设行政主管部门的规定处理。因疫情防控增加的防疫费用 ，可计入工程造价 。

〖肆〗、建筑安装工程费用计算程序根据《山东省建设工程概算费用编制规定》（2022年4月调整）
，建筑安装工程费用计算程序在第四章明确规定。

湖北防疫费用怎么列入工程造价

〖壹〗 、计费基数：明确甲供工程材料
、设备费用需列入计费基数，确保服务成本全面覆盖；最低收费：单项工程造价询问服务费不足3000元时 ，按3000元收取，避免低价竞争影响服务质量；适用范围：涵盖工程预算编制、结算审核 、全过程造价询问等多元化服务场景
。

〖贰〗、工时费用标准：正高级职称人员500元/小时；副高级职称或一级注册造价工程师400元/小时；中级职称或二级注册造价工程师300元/小时；材料设备询价15元/条目；钢筋计算12-18元/吨。最低收费限制：单项工程造价询问服务费不足3000元的
，按3000元收取 。

〖叁〗
、明确防控费用范围：费用内容：因疫情防控需要，工地现场的防疫设施改造、防护物资消耗 、增加的专职防疫人员费用等列入疫情防控措施费中
。费用分担：现场劳务人员核酸检测费用 ，由发承包双方协商分担比例。

〖肆〗
、主要包括工程费、工程建设其他费 、工程预备费
、有关税款和建设期间银行贷款利息、国家规定应当计入工程造价的其他费用等 。第三条　县级以上建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程造价的监督管理工作
，具体工作由其工程造价管理机构负责实施
。省交通 、水利等部门负责本行业工程造价管理工作。

〖伍〗
、比较高投标限价编制采用全费用综合单价形式，增值税以外的其他费用按市场实际确定 。推进工程造价信息化建设：全面统筹全省工程造价数据资源 ，实现造价数据共建共享
。研究工程造价信息采集标准
，形成并发布各类型工程造价指标指数。

〖陆〗、024定额变化要点费用调整：取消工程排污费 、规费单列，增加环境保护税和安全生产责任保险 ，反映了环保与安全成本的显性化 。人工费动态调整：以人工成本综合指数每年测算发布
，市场波动大时增加次数，增强了人工费计价的灵活性
。

疫情措施费

山东省规定 ，即日起因防疫造成窝工
、赶工等费用由发包人承担
，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式 、分担原则及应急抢建项目计价模式等。

防护用品采购：包括口罩、防护服
、护目镜等个人防护用品的采购费用 ，这些用品对于保护一线工作人员的安全至关重要 。消杀用品消耗：消杀用品如消毒液、酒精等，在疫情防控中起到了杀灭病毒 、防止传播的重要作用
，其消耗也是疫情措施费的一部分。

乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任 ，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额
，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险
。

疫情防控应急措施费用：包括防疫人员工资
、防控物资、核酸（抗原）检测和宣传教育等费用，原则上应当据实结算。协商不能达成一致的 ，可按受疫情防控应急措施影响期间的具体情况 、施工单位现场工人和管理人员的实际人数
，按每人每天20元～40元标准计取
、包干使用 。

江西省工程疫情防控费的计取标准是多少?

工程造价10亿元及以下项目：以人工费为计费基础，一星智慧工地费用最低按11万元计取
。该费用为综合费用 ，未单独拆分疫情防控费比例
，但可覆盖部分常态化防控成本。工程造价10亿元以上项目：10亿元及以下部分按对应费率计算，10亿元以上部分按0.3%费率计算 。

建设工程项目疫情防控费用明确为每人每天20元标准足额计取、包干使用
。具体说明如下：费用涵盖内容：因疫情防控增加的防疫人员工资 、防控物资
、核酸（抗原）检测、宣传教育和临时设施等费用。计取条件：以防控期间（不含常态化疫情防控期）施工单位的现场工人和管理人员实际人数计算 。

今年以来 ，为有效防控疫情
，部分工程项目建设因采取防控措施导致费用增加，根据有关法律法规 ，按照风险分担原则，对建设工程疫情防控费用的计取
，制定如下指导标准：建设工程疫情防控费用由疫情常态化防控费和疫情防控增加费组成
。

地区差异化规定：苏州市：防疫人员工资 、防控物资
、核酸（抗原）检测、宣传教育和临时设施等费用，按每人每天20元标准计取（防控期间） ，通勤费用 、隔离观察费用等由双方另行签证确认。山东省：除防疫费用外
，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担 。

法院裁判强调举证责任典型案例：在（2022）浙04民终826号案件中 ，法院根据乙方提供的相关证据
，酌情确定甲方补偿停工损失50000元并支付疫情防控措施费70000元
。这表明，法院在裁判时会借鉴乙方提交的证据 ，但需证据充分
、合理。